装修合同到期未完工,业主可以要求赔偿吗

近年来,业主与装饰装修公司之间关于装修合同的纠纷日益增多,归纳起来大致有业主因为装修公司未按施工图纸施工、偷工减料、虚增工程量、减少工程内容、装修质量、结果与合同约定或施工图纸不符、工期延误而起诉家装公司要求支付违约金,也有装修公司因业主拒付工程尾款而起诉业主追索违约金两大类。近日,吉林省敦化市人民法院就调解了一起业主因装修公司工期延误而产生的纠纷。

承办法官在收到案件后第一时间查阅了解案卷材料,庭审中,小张、小李主张蓝天公司逾期6个月零5天,耽误其入住,应该进行相应的赔偿。蓝天公司在答辩过程中表示,同意支付逾期违约金,但对具体金额有异议,其抗辩逾期交付系因小张和小李在装修过程中有部分增项导致。

庭审结束后,法官在双方当事人同意的情况下,组织庭后调解。承办法官以被告同意支付逾期违约金为突破口,向双方释明装修违约责任承担的相关规定,同时,从情理角度对双方进行耐心细致的劝导。在充分考虑双方当事人权益、减少当事人诉累的基础上,多次调整赔偿方案,最终促使双方达成一致意见,由蓝天公司支付小张、小李工期延误违约金1万元,本起纠纷圆满解决。

法官提示:

在实践中,装修问题复杂,因装修导致的纠纷也比较常见,尤其是因行业竞争激烈,装修公司在宣传中作出“赠送家具”“延长保修”“延一日赔一百”等内容吸引顾客。因此,业主在签订装修合同时,应注意公司承诺的内容是否被列为合同附件;且应明确约定具体施工日期、增减项目需经双方书面签字确认、明确保修条件和日期,按双方签字的图纸施工等条款;自认为有必要的,可以在合同中注明使用的装饰材料的具体品牌,规格及型号,避免因合同约定不明或因价格便宜而陷入装修纠纷。

因工期延误给业主带来的不仅仅是时间上的等待,还可能是经济上的损失。在此提醒,对施工工期的约定是装饰装修合同的重要组成部分,在装修过程中,如出现增项、变项、隐蔽工程等情况需要延长工期时,双方应及时沟通对新的工期达成一致意见,必要时签订书面的补充协议,如装修公司无故拖延工期,则构成违约,业主可以起诉请求对方承担违约责任。

THE END
0.装修合同纠纷的解决途径有哪些导读:装修合同纠纷解决途径主要有:一是协商,双方直接沟通协商找一致方案,简便成本低;二是调解,请求有关部门或机构协助达成和解,协议有约束力;三是仲裁,依合同仲裁条款或协议提交仲裁委裁决,具终局性;四是诉讼,向法院起诉,法院审理判决,虽程序复杂但可保障权益。要依情况选适合方式解决纠纷。 装修合同纠纷的解决途径有哪些 一、装修合同纠纷的解决 jvzquC41yy}/8=8870ipo8u18>2:9940cyqz
1.发生房子装修纠纷时怎么处理发生房子装修纠纷时怎么处理 导读:房子装修发生纠纷,首先可双方协商,依据合同条款及实际情况友好沟通解决,这是最便捷方式。协商无果可寻求第三方调解,如消费者协会、行业协会等介入。若调解不成,有仲裁条款或事后达成仲裁协议可申请仲裁,一裁终局且程序简便。未约定仲裁则向法院提起诉讼,准备好相关材料,法院依事实和jvzquC41yy}/8=8870ipo8u187759630cyqz
2.装修合同违约纠纷怎么处理涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。”该条款明确了装修合同违约纠纷的解决途径,即协商、调解、仲裁、诉讼。因此,在装修合同违约纠纷中,当事人可先尝试协商或调解,协商调解不成且有有效仲裁协议的,申请仲裁;无仲裁jvzquC41ycv/hrsfnc}/ew4ygpjb1zd766=2:::0jvsm
3.装修合同纠纷该怎样处理处理装修合同纠纷,可按以下步骤。首先是协商,合同双方直接沟通,明确纠纷焦点,在平等自愿基础上达成和解协议,这是最便捷方式。若协商不成,可申请第三方调解,找消费者协会、装修行业协会等,由其从中斡旋,促使双方达成调解协议。 也可根据合同约定申请仲裁,前提是合同中有仲裁条款或事后达成仲裁协议,仲裁具有专业性和高效jvzquC41yy}/8=8870ipo8u18>12<690cyqz
4.装修合同纠纷怎么样处理装修合同纠纷怎么样处理 导读:装修合同纠纷的处理途径有:一是协商,双方直接沟通,分清责任后互相让步和解,简便且成本低;二是调解,可请消协、行业协会等第三方介入,依事实与法律劝说促成协议;三是仲裁,合同有仲裁条款或事后有协议,提交仲裁机构,一裁终局且程序灵活;四是诉讼,协商、调解不成又无仲裁协议,可起诉,法院jvzquC41yy}/8=8870ipo8u1797:=5;0cyqz