“延误日赔偿元”业主向装修公司索赔,家装合同需注意哪些内容

在新房装修中,很多人都会选择将装修施工外包给装修公司来做,不仅解决了对装修无知的困扰,而且也可以保证装修质量。

装修公司装修前,都会与业主签订装修施工合同,那么装修施工合同注意事项有哪些呢?跟着小编来看看下面的案例吧~

基本案情

其中,双方在合同中约定了工期顺延的条件及违约条款等,关于工期延误的违约金约定为:由于乙方(被告)的责任延误工期的,每延误一日,乙方支付给甲方(原告)本合同迟延部分工程造价金额0.5‰的违约金等等,装修公司还在其所制作的“客户十怕、公司十诺”的宣传单上写明了十项承诺,其中一项承诺为:(工期)延误1日、赔偿100元等。

原告认为由于被告的原因导致装修工程逾期长达216天,要求被告按照合同约定的每日0.5%违约金及其在宣传单上所作的承诺“延误1日、赔偿100元”的标准支付逾期违约金3万余元,但被告不同意,双方因此产生纠纷,原告便诉至南宁市邕宁区人民法院。

被告应诉后认为原告已经在与其公司新的设计师微信聊天记录中确认在施工过程中增加了合同外的工程量,被告是由于原告超出合同约定另外增加了工程量才导致了工程延期,且认为其公司“延误1日、赔偿100元”等承诺的宣传单上没有原告的签名,双方未达成合意,因此,不同意按此支付违约金。

争议焦点

原、被告在履行《家庭居室装饰装修工程施工合同》中哪一方当事人存在违约行为、工程逾期原因是什么?逾期天数如何确定、原告主张被告支付逾期违约金有何事实及法律依据?

法院判决

被告同意支付原告延期部分的违约金,但认为应根据合同约定的每日0.5‰违约金的标准来支付,不同意按宣传单上所写的“延误1日、赔偿100元”的承诺来另行支付违约金。

由于被告在宣传单中关于“延误1日、赔偿100元”等的承诺作为原告同意与之达成交易的条件之一且加盖有公司的合同专用章,应视为合同附件来执行,从诚实信用原则来看,被告有履行该承诺的义务。由于双方当事人均有调解意向,经法官对当事人分析证据和释法答疑,双方当庭调解成功。

本案审理过程中,经法院主持调解,双方达成由被告支付原告工期延误违约金15000元并负担案件受理费的调解协议,本案纠纷圆满解决。

近年来,由于商品房交易繁荣也带旺了家装行业,业主与装饰装修公司之间关于家装合同的纠纷日益增多,归纳起来大致主要有业主因为装修公司未按施工图纸施工、偷工减料、虚增工程量、减少工程内容、装修质量、结果与合同约定或施工图纸不符、工期延误而起诉家装公司要求支付违约金,也有装修公司因业主拒付工程尾款而起诉业主追索违约金两大类的纠纷。

当前,由于家装行业竞争激烈,一些装修公司为了揽业务、冲业绩,往往会低价宣传“打价格战”或作出种种诸如“假一赔十”、“延误1日、赔偿100”、赠送家具、延长保修期等承诺来吸引客户,但往往在签订合同或装修过程中玩不签订规范的装修合同或未将口头宣传或在广告宣传单中所作的承诺写入合同等诸多“猫腻”,以至于在合同履行中容易引发上述种种纠纷。

为此,业主在签订家装合同时应注意在合同中明确约定将公司承诺的宣传单等列为合同附件并在合同中写明具体施工工期、增减项目需经双方书面确认、写明保修条件和日期、按照双方签字认可的施工图纸施工、增减工程项目需双方签字认可等条款,避免因合同约定不明或者贪图价格便宜而让自己陷入装修纠纷中。

一、《中华人民共和国民法典》

第五百零九条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

当事人在履行合同过程中,应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。

第五百一十一条 当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定:

(一)质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,依照规定履行。

(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。

(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。

(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担;因债权人原因增加的履行费用,由债权人负担。

二、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。

原标题:《“延误1日、赔偿100元”?业主向装修公司索赔,家装合同需注意哪些内容?》

THE END
0.装修质保期的法律规定是什么建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。 二、装修质保期的法律规定有哪些? 装修质保期的法律规定主要如下:一般住宅装饰装修工程的最低保修期限为2年,有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为5年。在质保期内,装修施工方应对因施工质量原因导致的装修问题负责维修、返工或赔偿损失。如果装修工程出现质量问题jvzquC41yy}/8=8870ipo8u15<13>;80cyqz
1.装修的保修期是怎么规定的?大业美家的家装保修期是2年,防水保修期是5年。由于四季气候的不同,室内的温度、温度、供暖、停暖的变化,一般情况下,家装方面的问题一般会在施工一年左右都会暴露出来。 2015-04-29 蜜思大莉莉 在中国,装修的保修期通常依据《住宅装修管理办法》以及《住宅质量保证书》等相关规定来执行。一般来说,保修期主要分为几个方面:1. **主 jvzquC41yy}/lrf0eqs0ynsfc1g.5>;6:64ivvq
2.国家规定的装修质保期是多久文章摘要:房屋装修好之后,质量是需要有一定保障的,为此在装修之前就要了解清楚,国家规定的装修质保期是多久? 一、装修工程自竣工验收之日起,计算基础装修保修期为2年、有防水的厨房或卫生间及水电改造项目保修期为5年。 二、一般情况下,水电基础施工保修期为3-5年,瓷砖、地板,家具保修为3年以内。 jvzquC41o0rpwyfp0eun1kp135=:2@3jvo
3.家庭装修防水的最低保修期限是多久?按照国家的相关规定,在正常使用条件下,防水的最低保修期限为五年。相关国家法律依据:1、根据《房屋建筑jvzquC41yy}/jxzlklo/exr1ygtuk86:43;/j}rn
4.房屋保修期相关国家规定房屋保修期法律法规→榜中榜知识房屋保修期相关国家规定 房屋保修期法律法规 摘要:房屋质量保修期对于老百姓来说十分重要,耗尽大半生的积蓄千挑万选买一套住房,如果被无良开发商或中介蒙骗,房屋质量有问题不但房子住不了,还会增加金钱负担。那么关于房屋保修内容你知道哪些?房屋保修期怎样计算?如何维护自己的合法权益?下面房屋保修法律法规你一定要看。jvzquC41o0sbkptq0eun1ptqoco03?79584ivvq
5.保修期服务承诺书13篇(全文)这些年来, 尽管厨房家电业价格战上演了一轮又一轮, 但是消费者也变得越来越“聪明”、越来越趋于理性化消费, 社会舆论中不断出现要求延长厨电产品保修期的“呐喊”。因为按照目前国家相关规定, 厨电产品提供的产品售后服务期限, 灶具、消毒柜、微波炉、烤箱、燃气热水器整机保修1年, 而吸油烟机仅为半年。在众多消jvzquC41yy}/;B}wgunv0lto1y5gkujclyvcm}70jvsm
6.国家规定的装修质保期是多久国家规定的装修质保期是分情况的,整体质保是2年,隐蔽工程的质保是5年。在装修中,水电保质期为五年,其他都是两三年的。装修的保修期水电是5年,硬装的保修期是2年,终身维护。装饰公司一般是水电质保五年,整体质保两年,也可以延长的,不过要跟装饰公司谈好并签好协议。在正常的使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最jvzquC41o0;j7s3eqo5cl8fum1743;;0jvsm
7.石家庄出台装饰装修市场管理办法公布投诉电话装饰装修企业承接工程要依法签订书面合同,使用装饰装修合同示范文本,明确装修工艺、室内环境质量检测标准以及住建部关于保修期的有关规定,在正常使用条件下,住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年,有防水要求的厨房、卫生间等,防渗漏为五年。 据悉,近日石家庄市工商系统将对装饰装修市场进行检查。对存在违法违规行为的,jvzquC41jghfk7mgdpkxu7hp1462566312<0exsvgpz`5>=;77>/j}r
8.家装水电保修几年隐蔽工程质保不可忽视[摘要]本文解析家装水电工程保修期的法规要求与市场现状,提供延长质保的实用方案,帮助业主规避隐蔽工程风险。 近期“家装水电保修几年”成为业主讨论的热点,水电改造作为家装中最关键的隐蔽工程,其质保期限直接关系到居住安全与后期维护成本。根据中国《住宅室内装饰装修管理办法》规定,水电工程最低保修期为2年,但市场上正jvzquC41|jotjr3hcpm/exr1zh5rih64598767mvon